Постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 17 сентября 2024 года № 7599-24-00-2а/9220

Постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 17 сентября 2024 года № 7599-24-00-2а/9220

город Алматы

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда в составе председательствующего судьи Рахимджановой Г.А., судей Кусаиновой А.Н., Карабаевой М.А.,

с участием прокурора Шопшекбаевой А., представителя истца Рахимовой К.К., представителей ответчика Амирдан Д.Б., Шатенова Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством мобильной видеоконференцсвязи (с использованием мессенджера Whatsapp) гражданское дело по иску коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Алматы» к товариществу с ограниченной ответственностью «Sheberbuild» о признании недобросовестным участником государственных закупок и о взыскании неустойки,

поступившее по апелляционной жалобе истца коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Алматы» на решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 21 июня 2024 года,

У С Т А Н О В И Л А:

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы» (далее - Учреждение, заказчик) обратилось в суд с иском к товариществу с ограниченной ответственностью «Sheberbuild» (далее - ТОО «Sheberbuild», подрядчик) о признании недобросовестным участником государственных закупок и о взыскании неустойки.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 21 июня 2024 года иск удовлетворен частично, с ТОО «Sheberbuild» в доход местного бюджета города Алматы неустойку за несвоевременное выполнение работ по договору о государственных закупках № 50 от 25 ноября 2022 года, в размере 2 121 175 тенге, государственную пошлину в размере 63 635 тенге, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда, Учреждение подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда изменить, в части отказа в удовлетворения иска о признания поставщика недобросовестным поставщиком - решение суда отменить, в отмененной части вынести новое решение об удовлетворении иска и признать ТОО «Sheberbuild» недобросовестным поставщиком государственных закупок.

Указано, что в результате ненадлежащего исполнения обязательства, не введение объекта в эксплуатацию привели к наступлению для заказчика негативных последствий. Заказчику причинен ущерб, заказчик в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. Объект договора: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 9, по адресу: г. Ал маты мкр. 12, Ауэзовский район (литер А, Б)» - представляет социальную значимость для города Алматы. Считает, что судом при вынесении судебного акта нарушены нормы материального и процессуального права, что в свою очередь влечет изменение состоявшегося судебного акта.

Полные обстоятельства и основания несогласия истца с решением суда изложены в поданной им апелляционной жалобе.